Информация по делу № А34-11298/2026: о нарушении сроков строительства поликлиники

Предприятие обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к государственному бюджетному учреждению, уполномоченному выполнять функций заказчика по государственному контракту на строительство поликлиники ГБУ «Курганская областная клиническая больница».

Истец просит признать недействительным адресованное банку требование об уплате более 40 миллионов рублей по независимой гарантии.

Как следует из материалов дела, дополнительным соглашением стороны согласовали срок окончания работ не позднее 31 августа 2025 года. Согласно выписке из ЕГРН объект введен в эксплуатацию 4 сентября 2026 года, в связи с чем учреждением начислена неустойка.

Предприятие указывает, что заказчик своим бездействием по разработке и предоставлению смет с апреля 2025 года препятствовал возможности закрывать объемы выполненных работ и в течение года не финансировал строительство. Подрядчик мог в связи с отсутствием комплектности документации отказаться выполнять работы или приостановить их, но, добросовестно исполняя обязательства, продолжил строительство и сдал объект.

Дело назначено к рассмотрению в предварительном судебном заседании на 13 октября 2026 года. Судом удовлетворено заявление истца о применении обеспечительных мер – банку запрещено осуществлять выплаты по предоставленной гарантии до вступления в законную силу судебного акта по делу.

Сведения о судебных актах, принимаемых по делам, и информацию о движения дела, можно отслеживать в электронной справочной системе «Картотека арбитражных дел» (http://kad.arbitr.ru/).

Опубликовано: 01.10.2026 11:51 Обновлено: 01.10.2026 11:51