Информация по делам № А34-6014/2025, № А34-6255/2025, №А34-6628/2025: неспортивные споры на хоккейном корте

     Кадетская школа-интернат в декабре 2024 года заключила государственный контракт с обществом на устройство песчанощебеночного основания и монтаж хоккейного корта. Контракт предусматривал выполнение работ стоимостью 2,5 миллиона рублей до 1 апреля 2025 года.
     Письмом от 15 апреля 2025 года, ссылаясь на погодные условия, подрядчик уведомил школу, что все работы будут выполнены до 30 июня 2025 года.
     Актом от 14 мая 2025 года стороны установили частичное выполнение работ на сумму 1,2 миллиона рублей, которые заказчиком были оплачены.
     Поскольку на 1 июля 2025 года работы в полном объеме выполнены не были, заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
     Считая поведение школы недобросовестным, общество обратилось в арбитражный суд с заявление о признании решения о расторжении контракта недействительным, ссылаясь на необходимость внесения заказчиком изменений в техническое задание и невозможность исполнения без этого работ в полном объеме.
     Судом в удовлетворении заявленных требований отказано. Согласно материалам дела подрядчик не приостанавливал работы ввиду отсутствия необходимой ему документации, до истечения установленного контрактом срока выполнения работ не ссылался на невозможность исполнения обязательств и лишь 9 июня 2025 года уведомил заказчика о несоответствии заявленных характеристик корта температурному режиму. Заказчиком обществу было рекомендовано оформить обращение о замене материала в письменном виде, чего заявителем сделано не было.
     Восемнадцатым арбитражным апелляционным судом решение оставлено без изменения, вступило в законную силу.
     Последствием ненадлежащего исполнения обществом государственного контракта стало удаление его на два года с поля хозяйствующих субъектов, которые могут участвовать в размещении государственных заказов - решением антимонопольного органа общество включено в реестр недобросовестных поставщиков.
     Общество обжаловало это решение в арбитражном суде, производству по делу было приостановлено до рассмотрения заявления о признании недействительным решения об одностороннем расторжении контракта.
     Также было приостановлено производство по заявлению школы о взыскании с подрядчика пени за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту.

     Сведения о судебных актах, принимаемых по делам, и информацию о движения дела, можно отслеживать в электронной справочной системе «Картотека арбитражных дел» (http://kad.arbitr.ru/).

Опубликовано: 08.07.2026 12:05 Обновлено: 08.07.2026 12:05